TİCARİ SATIŞ VE KURULUM SÖZLEŞMESİ

(Tır Kantarı Sistemi İmalat, Satış ve Kurulum İşlemleri — B2B)

1. TARAFLAR

SATICI:
ABS ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No: 160502 | Vergi No: 0020163982 | MERSİS No: 0002016398200012
Adres: Saray Mahallesi 147. Cad. No: 6, Kahramankazan / Ankara
Tel: 0312 394 10 33 | E-posta: info@abskantar.com | Web: abskantar.com

ALICI: [Ad Soyad/Unvan] — [TCKN/VKN] — [Adres] — [Tel/E-posta] — [Ülke]

Alıcı’nın niteliği: Alıcı gerçek kişi olsa dahi, ürünü kendi ticari, zirai/tarımsal veya mesleki faaliyeti kapsamında (örneğin ürününü tartıp satmak, nakliye/lojistik faaliyetinde kullanmak, sanayi tesisinde tartım yapmak amacıyla) ediniyorsa, işlem B2B (ticari işlem) niteliğindedir ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulanmaz. Alıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamakla/siparişi tamamlamakla, ürünü belirtilen amaçla ve mesleki/ticari faaliyeti kapsamında edindiğini beyan ve kabul eder.

2. KONU VE BİLGİLENDİRME

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı’nın internet sitesi (abskantar.com) veya diğer uzaktan iletişim araçları üzerinden sipariş verdiği tır kantarı sisteminin imalatı, satışı, nakliyesi ve kurulumuna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Sözleşme kurulmadan önce Alıcı’ya ürünün nitelikleri, toplam bedel, ödeme planı ve teslim şartlarına ilişkin bilgilendirme yapılmış ve Alıcı tarafından onaylanmıştır.

3. SATICI’NIN SORUMLULUĞUNDAKİ HUSUSLAR (KAPSAM)

İşbu Sözleşme bedeli karşılığında aşağıda sayılan hususlar Satıcı’nın sorumluluğunda ve kapsamındadır:

📌 Kantarın imalatı
📌 Kantarın kurulumu
📌 Standart elektronik malzemeler (Bilgisayar, İndikatör, Yazıcı, Monitör, J-Box, Loadceller)
📌 Kantarın kalibrasyonu
📌 Kantarın çalışır vaziyette teslim edilmesi
📌 Kullanıcı eğitiminin verilmesi
📌 İlk 2 yıl geçerli (yasal) muayenenin yapılması
📌 Kalibrasyon sertifikasının verilmesi

Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve işbu Sözleşme’nin 7, 8, 9 ve 10. maddelerinde (Alt Zemin İnşaatı, Nakliye, Vinç, Kabin) düzenlenen hususlar, aksi ayrıca bir kalem olarak satın alınmadıkça Alıcı’nın sorumluluğundadır.

4. İMALAT

İşbu Sözleşme’nin 16. maddesinde (ÖDEMELER) belirtilen peşinat ödemesinin Satıcı’nın banka hesabına geçmesini müteakip üretime başlanır. Üretim başlangıcına dair yazılı bildirim Alıcı’ya iletilir.

5. TESLİM SÜRESİ

5.1. Malzemenin imalatı ve kurulumu, peşinat ödemesinin alınmasından itibaren her bir kantar için 1-10 iş günü içinde tamamlanır; süre peşinat ödeme tarihinden başlar (sözleşme tarihinden değil).

5.2. Alt zemin inşaatı tamamlanmamış işlerde teslim süresi, Alıcı’nın inşaatın tamamlandığını Satıcı’ya yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren 5 iş günü olarak yeniden başlar.

5.3. Peşinat ödemesinden itibaren 15 iş günü içinde Alıcı tarafından alt zemin hazırlıkları tamamlanmazsa, Alıcı kalan ödeme tutarını alt zemin hazırlığından bağımsız olarak 15. iş günü sonunda (yurt içi satışlarda) ödemeyi taahhüt eder.

6. KURULUM

Kurulum Satıcı’ya aittir; sigortalı teknik personel tarafından teslim adresinde gerçekleştirilir. Kurulumun tamamlandığı gün Alıcı’ya yerinde kullanıcı eğitimi verilir; kullanma kılavuzu, fatura ve garanti belgesi teslim edilir. Kurulum için sahaya gelindiğinde, Alıcı sorumluluğundaki hazırlıkların eksik veya gecikmeli olması nedeniyle kurulumun aynı gün tamamlanamaması ya da farklı bir tarihe sarkması durumunda oluşacak ilave sefer, konaklama ve personel masrafları Alıcı’ya yansıtılır.

7. ALT ZEMİN İNŞAATI

Beton projesi üzerindeki tüm inşaat, hafriyat, işçilik, sistem topraklaması ve kesintisiz 220V elektrik hattı temini, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’dan ayrı bir kalem olarak satın alınmamışsa, Alıcı tarafından karşılanır ve hazır edilir. Alt zemin inşaat projesi EK-1 olarak Alıcı’ya iletilir. Alt zemin hazırlıklarının Alıcı’ya atfedilebilir nedenlerle gecikmesi, Satıcı’nın teslim yükümlülüğünü etkilemez ve mücbir sebep sayılmaz.

8. NAKLİYE VE RİZİKONUN GEÇİŞİ

Malzemenin nakliyesi, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’dan ayrı bir kalem olarak satın alınmamışsa, Alıcı tarafından karşılanır ve hazır edilir; bu durumda malın Satıcı deposundan teslim alınmasından itibaren hasar riski Alıcı’ya geçer. Nakliyenin Satıcı’dan ayrı bir hizmet kalemi olarak satın alınması hâlinde, riziko malın Alıcı’ya fiilen tesliminde geçer ve nakliye şartları (araç, sigorta, güzergah) ayrıca belirlenir.

9. VİNÇ

Kurulum esnasında gerekli olan vinç (1-3 saat), işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’dan ayrı bir kalem olarak satın alınmamışsa, Alıcı tarafından karşılanır ve hazır edilir. Vincin geç temini veya yetersizliğinden kaynaklanan gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulamaz. Vinç hizmetinin Satıcı’dan ayrı bir kalem olarak satın alınması hâlinde, temin ve zamanlama sorumluluğu Satıcı’ya aittir.

10. KABİN

Kabin/Kantar Odası, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’dan ayrı bir kalem olarak satın alınmamışsa, Alıcı tarafından karşılanır ve hazır edilir. Kantar sisteminin korunması amacıyla voltaj dalgalanmalarına karşı 1-3 kVA online UPS kullanımı ile sisteme yönelik sigorta yaptırılması tavsiye edilmekte olup bu tercih ve ilgili bedel Alıcı’ya aittir. Kabin/Kantar Odası’nın Satıcı’dan ayrı bir kalem olarak satın alınması hâlinde, temin ve montaj sorumluluğu Satıcı’ya aittir.

11. GARANTİ

11.1. Elektronik aksamlar tüm modellerde 2 yıl garantilidir. Mekanik aksamların garanti süresi kantar modeline göre aşağıdaki şekilde uygulanır:

Garanti belgesi, satın alınan modele ait süreyi belirtecek şekilde kurulum günü Alıcı’ya teslim edilir.

11.2. Kurulum sonrası periyodik bakım, kalibrasyon ve kontroller için ayrıca yıllık bakım sözleşmesi yapılması gerekmektedir; bu hizmetler garanti kapsamı dışındadır (3. maddede belirtilen ilk 2 yıllık muayene hariç). Yazılım güncelleme ve lisans bedeli, yıllık bakım sözleşmesi imzalayan firmalarda söz konusu sözleşme kapsamında karşılanmaktadır. Yıllık bakım sözleşmesi bulunmayan firmalardan ise bu bedel, güncelleme tarihinde Satıcı tarafından yürürlükte olan güncel tarife üzerinden ayrıca talep edilir; Alıcı talep halinde geçerli tarifeden önceden bilgilendirilir.

11.3. Garanti kapsamı dışındaki durumlar: Kasıtlı veya kullanım kılavuzuna aykırı kullanım; yetkisiz demontaj, müdahale veya onarım; zemin kaynaklı problemler; sel, yıldırım, deprem, toprak kayması gibi doğal afetler; aynı enerji hattından beslenen harici cihazların kullanımı; kantar üzerinde kaynak yapılması; düzensiz voltaj, yetersiz veya hatalı topraklama; jeneratörle çalıştırma; elektronik bileşenlerin tazyikli su, toz, çamur veya zararlı maddelere maruz bırakılması; kemirgen veya hayvan kaynaklı kablo ve elektronik hasarları.

11.4. Garanti dışı arızalarda ithal elektronik parçalar üretici firmaya gönderilir; sonuç en geç 30 takvim günü içinde Alıcı’ya yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde ücrete tabi olup olmadığı da Alıcı’ya ayrıca bildirilir.

11.5. Yazılım Lisans Ücreti: Kantar sistemine entegre kantar programının (yazılımının) yıllık lisans ücreti, kurulum tarihini takip eden ilk yıl için ücretsizdir. İkinci yıldan itibaren yıllık lisans ücreti, Satıcı tarafından o tarihte yürürlükte olan güncel tarife üzerinden Alıcı’dan talep edilir. Satıcı, yıllık lisans ücretini/tarifesini değiştirme hakkını saklı tutar; ücret değişikliği, yürürlüğe girmeden önce Alıcı’ya yazılı olarak (e-posta dahil) bildirilir. Yıllık bakım sözleşmesi bulunan Alıcılar bakımından bu ücret, 11.2. maddede belirtildiği üzere bakım sözleşmesi kapsamında ayrıca karşılanır ve mükerrer tahsil edilmez.

12. MÜCBİR SEBEP

Yangın, sel, deprem, salgın hastalık, savaş, ambargo, grev veya kamu otoritelerinin kısıtlayıcı kararları gibi tarafların kontrolü dışında gelişen ve öngörülemeyen olaylar mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halini yaşayan taraf durumu derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür; bildirimin yapılmaması bu haktan feragat anlamına gelir. Mücbir sebep süresince ilgili yükümlülükler askıya alınır; mücbir sebep 60 takvim gününü aşarsa her iki taraf da sözleşmeyi tazminatsız feshedebilir.

13. SÖZLEŞMENİN KESİNLEŞMESİ VE İPTAL

İşbu sözleşmenin Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla (bkz. madde 20) sipariş kesinleşir; siparişe konu malzeme imalat programına alınarak seri numara ile kayıt altına alınır. Bu aşamadan sonra Alıcı sipariş iptalini talep edemez. İptal talebinde bulunulması halinde Satıcı, o tarihe kadar gerçekleşen imalat giderleri ile oluşan zararını Alıcı’dan talep etme hakkını saklı tutar.

14. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu sözleşme taraflar arasındaki konuya ilişkin tek ve tam mutabakattır; önceki yazışmalar, teklifler veya sözlü anlaşmalar bu sözleşmenin yerini alamaz. Elektronik ortamda onaylanmamış veya teyit alınmamış sözleşme geçersiz sayılır. Herhangi bir hükmün yetkili mercilerce geçersiz sayılması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

15. YETKİ VE DEVİR YASAĞI

Alıcı, siparişi onaylayan kişi veya kişilerin bu sözleşmeyi ve buna bağlı ödeme belgelerini (çek, senet vb.) onaylamaya/imzalamaya yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Satış bedelinin tamamı ödenmeden malzeme başkasına devredilemez veya satılamaz; aksi hâlde yapılan devir işlemi Satıcı’ya karşı hükümsüzdür.

16. ÖDEMELER

16.1. Sözleşme bedeli, Alıcı’nın yerleşim yerine göre aşağıdaki ödeme planına göre kredi kartı, banka havalesi/EFT veya çek ile — Alıcı’nın tercih ettiği yöntemle veya bu yöntemlerin kombinasyonuyla — ödenir. Peşinat ödemesi yapılmadan üretim başlamaz ve stokta dahi olsa malzeme sevk edilmez.

(a) Yurt İçi Satışlar

(b) Yurt Dışı Satışlar (İhracat)

16.2. Alıcı dilerse, yurt içi satışlarda peşinat oranını %50’nin üzerinde belirleyebilir veya sözleşme bedelinin tamamını peşinat olarak ödeyebilir; bu durumda bakiye ödemesi ve buna ilişkin 16.5 ve 16.9 hükümleri uygulanmaz. Peşinat oranı, sipariş onayında/Ön Bilgilendirme Formunda taraflarca birlikte belirlenir ve en az %50’nin altında olamaz.

16.3. Yurt dışı satışlarda bedelin tamamının peşin ve döviz (USD) cinsinden tahsil edilmesi nedeniyle, 5. maddedeki (TESLİM SÜRESİ) teslim süreleri bu tam ödemenin Satıcı hesabına fiilen geçtiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Banka masrafları, transfer komisyonları ve kur farkları, aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı’ya aittir ve Satıcı’nın hesabına net tutar olarak yansımalıdır.

16.4. Peşinat ödemesinde vade farkı uygulanmaz; peşinat kredi kartıyla ödenecekse yalnızca tek çekim olarak, çekle ödenecekse (yalnızca yurt içi satışlarda) görüldüğünde/aynı gün tahsil edilebilir çek ile yapılır. Peşinat için vadeli çek veya taksitli kredi kartı ödemesi kabul edilmez.

16.5. Yurt içi satışlarda teslimatta yapılacak bakiye ödemesi (peşinatın tamamı ödenmediyse) çekle karşılanacaksa, çek vadesi en fazla 60 gün olabilir; bu süreyi aşan vadeli çekler Satıcı tarafından kabul edilmez.

16.6. Kredi kartı ile yapılan ödemeler iyzico ödeme altyapısı üzerinden gerçekleştirilir. Taksitli ödeme talep edilmesi hâlinde (yalnızca yurt içi satışlarda ve yalnızca bakiye ödemesi için), ilgili bankanın ve iyzico’nun o tarihte yürürlükte olan yasal/azami taksit faiz oranları (BDDK ve ilgili mevzuatça belirlenen tavanları aşmayacak şekilde) uygulanır; toplam maliyet, ödeme ekranında işlem onaylanmadan önce Alıcı’ya gösterilir ve onayına sunulur. Yurt dışı kartlarla yapılan ödemelerde taksitlendirme, kartı veren bankanın/ülkenin mevzuatına tabidir.

16.7. Banka havalesi/EFT ile yapılan ödemelerde, ödemenin Satıcı’nın banka hesabına fiilen geçtiği tarih esas alınır; 4. maddedeki (İMALAT) imalat başlangıcı ve 5. maddedeki (TESLİM SÜRESİ) teslim süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar.

16.8. Çekin karşılıksız çıkması veya süresinde tahsil edilememesi hâlinde ilgili ödeme kalemi yapılmamış sayılır; peşinat bakımından 4. ve 5. maddelerdeki (İMALAT / TESLİM SÜRESİ) süreler işlemeye başlamaz, bakiye bakımından ise Satıcı’nın malı teslim/sevk etme yükümlülüğü doğmaz.

16.9. Ödemelerin vade/tahsil tarihinde yapılmaması halinde gecikilen tutar üzerinden ticari işlemlerde uygulanan yasal gecikme faizi işletilir.

16.10. Alıcı kaynaklı gecikmeler (alt zemin hazırlıklarının süresinde tamamlanmaması, vinç temini gecikmesi, çekin karşılıksız çıkması vb.) nedeniyle teslimin termin süresini aşması durumunda, termin süresinin dolduğu tarihten itibaren kalan ödeme tutarı üzerinden yukarıdaki esaslara göre gecikme faizi işletme hakkı Satıcı tarafından saklı tutulur.

16.11. Banka Hesap Bilgileri: Havale/EFT yoluyla yapılacak ödemeler aşağıdaki hesaplara gönderilir; dekont/ödeme referansında sözleşme/sipariş numarasının belirtilmesi gerekir.

Hesap sahibi, aksi belirtilmedikçe ABS Elektronik Tartı Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi‘dir. Alıcı, yanlış hesaba yapılan ödemelerden (farklı IBAN’a gönderim, yanlış para birimi vb.) Satıcı’yı sorumlu tutamaz; bu durumda ilgili ödeme kalemi tahsil edilmiş sayılmaz.

17. FİKRİ MÜLKİYET VE KİŞİSEL VERİLER

Ürüne entegre yazılım, kalibrasyon algoritmaları ve dokümantasyon üzerindeki fikri mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. Alıcı yetkilisi/imza sahibi gerçek kişilerin kişisel verileri, işlemin B2B niteliğine rağmen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenir; Satıcı’nın Aydınlatma Metni ayrıca sunulur.

18. SINIR ÖTESİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

(Alıcı’nın yurt dışında yerleşik olması hâlinde uygulanır)

18.1. Taraflar’ın işyerleri farklı ve her ikisi de Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Antlaşması’na (CISG – Viyana Satım Antlaşması) taraf devletlerde ise, aksi kararlaştırılmadıkça CISG işbu Sözleşme’ye uygulanır.

18.2. Teslim şekli Incoterms® 2020 kurallarına göre belirlenir: [EXW / FCA / DAP – •].

18.3. Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar öncelikle dostane müzakere yoluyla çözülmeye çalışılır. Çözülemezse, aksi kararlaştırılmadıkça [İstanbul Tahkim Merkezi – ISTAC] Tahkim Kuralları uyarınca, [İstanbul] merada, [Türkçe/İngilizce] dilinde tahkim yoluyla çözülür. Tahkim kararı, 1958 tarihli New York Sözleşmesi kapsamında tanınır ve tenfiz edilir.

19. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

19.1. İşbu sözleşme Türk Hukuku’na tabidir (yurt dışı işlemlerde CISG’in uygulandığı hususlar saklıdır).

19.2. Taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

20. YÜRÜRLÜK VE ELEKTRONİK ONAY

20.1. İşbu Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı’nın internet sitesi/sipariş sistemi üzerinden “Okudum, Onaylıyorum / Siparişi Onayla” seçeneğini işaretlemesi ve siparişi tamamlamasıyla elektronik ortamda kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

20.2. Onay anına ait tarih, saat ve IP adresi bilgisi Satıcı’nın sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilir ve uyuşmazlık hâlinde kesin delil (TBK m.15, HMK m.199 kapsamında) olarak kullanılır.

20.3. Alıcı, sipariş işlemini tamamlamakla; işbu sözleşmenin tüm maddelerini, 1. maddedeki beyanını (ürünü mesleki/ticari amaçla edindiğini) ve 3. maddedeki kapsam bilgilerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

20.4. Taraflardan biri talep ederse, işbu sözleşme ayrıca ıslak imza veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir; bu hâlde imzalı nüsha esas alınır.

SATICI
ABS ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Onay/Sistem Kaydı: [Otomatik]

ALICI
Sipariş No: [•] — Onay Tarihi/Saati: [Otomatik] — IP: [Otomatik]

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ABS Elektronik Tartı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
info@abskantar.com | abskantar.com | 0312 394 10 33
Saray Mahallesi 147. Cad. No: 6, Kahramankazan / Ankara